【实用】工程承包合同范文合集6篇
随着人们法律意识的建立，合同的法律效力与日俱增，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你所见过的合同是什么样的呢？下面是小编为大家收集的工程承包合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程承包合同 篇1第一条
（一）在合同中，除合同内容另有要求外，下列词定义如下：
（1）“业主”，名称将在第二部分中具体标明，指雇用承包人的一方，或业主的法定继承人，未经承包人同意，不包括业主的受让人。
（2）“承包人”指标书被业主接受的投标人或投标公司，包括承包人的私人代表，继承人和经业主同意的受让人。
（3）“工程师”指第二部分中确定的工程师人选，或经书面通知承包人，由业主随时任命的代行工程师职责的工程师人选。
（4）“工程师代表”指任何常驻工程师、工程师助手，或由业主或工程师任命履行第二条规定的职责的人选。对工程师代表的授权应由工程师书面通知承包人。
（5）“工程”包括永久性工程和临时性工程。
（6）“合同”包括合同条款、技术规范、图纸、标价的工程量表、单价或价格表、标书、接受证书和合同协议（如已完成）。
（7）“合同价格”指在接受证书中确定的数额，可按合同条款的规定增减。
（8）“建筑设备”包括施工和维修所需的全部设备，但不包括构造永久性工程的材料。
（9）“ ……此处隐藏13875个字……费用并加收10%的劳务费。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3、本工程质量须达到______________标准。风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
八、违约责任
1、乙方不得擅自修改图纸，若想修改图纸，则须与甲方协商决定。
2、甲方不得延迟支付工程款，若因甲方迟延支付工程款，导致乙方不能按时作业的，由甲方自行承担损失。
3、甲乙双方任何乙方违反本合同，均属违约，都应向守约方承担违约责任。
九、争议解决因履行本合同，甲乙双方发生争议的，协商解决，协商不成的，下列方式，双方择一选择：
（1）向工程所在地的仲裁机构申请仲裁；
（2）向有管辖权的法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。
2、本合同一式______份，双方各执______份。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方（签章）：代表人：授权代表（签字）：________年____月____日乙方（签章）：代表人：授权代表（签字）：________年____月____日
